FIDIC施工合同条件规定,下列的()文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。
A.合同协议书
B.中标意向书
C.专用条件
D.图纸
E.资料表
A.合同协议书
B.中标意向书
C.专用条件
D.图纸
E.资料表
FIDIC施工合同条件规定,不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先()。
A.协商解决
B.提交给工程师
C.提交争端裁决委员会
D.提示仲裁机构
A.由业主指定,并与其签定合同
B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围
C.对其付款从暂列金额内开支
D.承包商负责对其施工进行协调管理
E.对其违约行为承包商承担连带责任
A.发布工程变更指令
B.审查批准承包商的施工进度计划
C.删减部分工作内容,另行委托完成
D.批准使用暂定金额
E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作
A.以竞争性招标投标方式选择承包人
B.以有限竞争性招标投标方式选择承包人
C.合同履行过程中采用以工程师为核心的工程项目管理模式
D.适用于整个土木工程
E.合同条件普遍适用于世界各地的工程建设情况
A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
B.增加的费用由发包人承担,工期延误责任由承包人承担
C.增加的费用由承包人承担,工期延误责任由发包人承担
D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担
A.以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任
B.以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任
C.以业主占用日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任
D.以业主占用日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任
背景资料
某国际大酒店工程属于外资贷款项目,业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。在工程进行过程中出现了以下事件:
事件一:当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到货,使该项作业从7月3日至7月16日停工(该项作业的总时差为零)。
事件二:7月7日至7月9日因现场停水、停电使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
事件三:7月14日至7月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰开工推迟(该项作业的总时差为4天)。
承包商针对以上事件于7月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于7月25日提交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细资料。其计算书如下:
(1)工期索赔:1)框架柱绑扎:14天(7月3日至7月16日);2)砌砖:3天(7月7日至7月9日);3)抹灰:4天(7月14日至7月17日)。工期索赔共计21天。(2)费用索赔:1)窝工人工费用:①钢筋绑扎:45人?20.15元/工日X 14天=12694.5元;②砌砖:40人X 20.15元/工日X 3天=2418元;③抹灰:45人?20.15元/工日X 4天=3627元。2)窝工机械费用:①塔吊一台:600元/天?14天=8400元;②混凝土搅拌机一台:65元/天X 14天=910元;③砂浆搅拌机一台:35元/天?(3 4)天=245元。3)保函费延期补偿:(2000万元X 10%?6%o/365天)X 21天=690.41元。4)增加管理费:(12694.5 2418 3627 8400 910 245 690.41)元?15%=4373.74元。5)增加利润:(12694.5 2418 3627 8400 910 245 690.41 4373.74)元?7%=2335.11元。费用索赔总计:12694.5 2418 3627 8400 910 245 690.41 4373.74 2335.11=35693.76元。
问题:
1.承包商提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?
2.假定双方协商一致,窝工机械设备费用索赔按台班单价的65%计取;考虑对窝工工人应该合理安排从事其他作业后的降效损失,窝工人工费用索赔按10元/工日计取,保函费用计算方式合理;管理费用和利润不补偿。请计算费用索赔额。
在FIDIC合同条件下,动员预付款的付款条件是()。
A.施工人员已进场施工
B.已提供履约押金或履约保函
C.承包商已签订材料、设备的采购合同
D.承包商购买的材料、设备已进场