某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书,2周以后,承包人提交最终结算申请单,并提出10月下旬尚有一项费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决,在此事件中承包人()。
A.可以索赔,因为索赔事件发生没有超过28天
B.可以索赔,因为工程还没有接受最终结清证书
C.不可以索赔,因为此事件发生在接受工程接受证书之前
D.不可以索赔,因为此事件发生在接受最终结清证书之后
C、不可以索赔,因为此事件发生在接受工程接受证书之前
A.可以索赔,因为索赔事件发生没有超过28天
B.可以索赔,因为工程还没有接受最终结清证书
C.不可以索赔,因为此事件发生在接受工程接受证书之前
D.不可以索赔,因为此事件发生在接受最终结清证书之后
C、不可以索赔,因为此事件发生在接受工程接受证书之前
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11 日开工,5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件:
1.因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日;
2.基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复
查,配合用工1个工日;
3.5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令,5月20---22日,因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日;
4.5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题:
(1)简述工程施工索赔的程序。
(2)建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。
(3)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
背景资料:2016年二建水利水电真题及详细解析
某新建泵站采用堤后式布置,主要工程内容包括:泵房.进水闸.防洪闸.压力水箱和穿堤涵洞。工程所在地的主汛期为6月-9月。合同双方依据《水利水电工 程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工合同。合同部分内容如下:
(1)合同工期18个月,工程计划2012年11月1日开工,2014年4月 30日完工;
(2)签约合同价为810万元;
(3)工程质量保证金为签约合同价的5%。
施工中发生如下事件:
事件1:根据施工方案及安全度讯要求,承包人编制了进度计划,并获得监理人批准。其部分进度计划见表1(不考虑前后工作的搭接,每月按30天计)。
表1 工程项目施工进度计划表(部分)
事件2:为加强项目部管理,承包人提出更换项目经理并按合同约定的要求履行了相关手续。承包人于2013年2月25日更换了项目经理。
事件3:由发包人组织采购的水泵机组运抵现场,承包人直接与供货方办理了交货验收手续,并将随同的备品条件.专用工器具与资料清点后封存,在泵站安装时,承包人自行启用一封存的专用工器具。
事件4:合同工程完工证书颁发时间为2014年7月1 0日。承包人在收到合同工程完工证书后,向监理人提交了包括变更及索赔金额.工程预付款扣回等内容的完工付款申请单。
问题:
1.根据事件1,指出“堤防土方填筑”.“防洪闸混凝土浇筑”的施工时段,分析判断该计划是否满足安全度讯要求。
2.事件2中,承包人更换项目经理应办理哪些手续?
3.指出事件3中承包人做法的不妥之处,并改正。
4.根据事件4,指出发包人向承包人第一次退还质量保证金的最迟时间和金额。
5.事件4中,承包人向监理人提交的完工付款申请单还应包括哪些主要内容。
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11 日开工,5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件: 1.因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日; 2.基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复 查,配合用工1个工日; 3.5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令,5月20---22日,因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日; 4.5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
(1)简述工程施工索赔的程序。
(2)建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。
(3)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
A.合同收入确认方法应采用完工百分比法
B.1000万元可确认为合同收入
C.360万元确认为当年的收入
D.400万元应确认为当年费用
E.1000万元可确认为合同费用
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m2,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件:
(1)因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工曰。
(2)施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日。
(3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m3。
(4)5月20日一5月22日,因下大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。
(5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。
案例二:某公路施工项目进度
某公路施工项目,业主与某监理单位签订了监理合同,合同签字日期为2000年1月1日,合同内写明的完成日期为2000年12月30日,由于征地拆迁工作的影响,至某年12月30日时工程仅完成80%。
结合案例,请回答以下问题:
A.设保证金台账,实转
B.设保证金台账,付应征税款的50%为保证金
C.不设保证金台账
D.设保证金台账,空转
甲乙丙三人于2006年年初签订协议,共同投资设立丁汽车租赁有限责任公司(下称丁公司),该协议的主要内容为:(1)公司注册资本500万元,其中甲出资30%,乙出资20%,丙出资50%;(2)由丙负责公司的设立和筹办事务;(3)公司成立后,由丙某担任公司董事长和总经理。同年3月,丙某以公司的名义与某汽车制造厂订立购车合同,并在合同订立过程中告知了汽车制造厂丁公司的情况。双方在合同中约定汽车制造厂向丁公司出售25辆小轿车,10万元/辆,共计250万元,于2006年6月30日前交货,采分期付款方式,首付100万元于交车之日支付,余额最迟于2008年3月1日前付清。同年5月9日丙某向有关部门提交了公司设立申请,6月15日丙某以丁公司的名义接受了汽车制造厂交付的所有车辆,并支付了部分货款。7月,丁公司取得营业执照,丙某遂以丁公司的名义办理了汽车过户登记手续。截至2008年1月,共计付款210万元,尚欠40万元,丙某向汽车制造厂出具了欠条,并加盖了公司的公章。2008年2月,丙某病故。汽车制造公司向丁公司索要余款,丁公司拒绝支付,认为合同虽然是以丁公司的名义签订的,但是当时丁公司并未成立,实际上是丙某自己的行为,因而,所欠债务应由丙某自己承担。汽车制造厂遂以丁公司为被告诉至人民法院。
A.房屋归郝某,张某向刘某承担违约责任
B.房屋归刘某,张某向郝某承担违约责任
C.房屋产权登记有误,应重新登记给郝某
D.以上说法都不对